1. 工厂开工时间新规定工程合同的工期计算涉及开工日期和竣工日期,开工日期即是工期计算的起始点,竣工日期即是工期计算的终点。建设工期的计算,就是工期计算的终点减去计算的起始点。 一、开工日期 开工是指承包人进场开始施工。开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种: 1、合同中约定具体的日期作为开工日期; 2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期; 3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期; 4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。 当前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。实践中,当事人就开工时间经常发生争议,其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。 在此情形下,应当按照以下原则认定开工日期: 1、承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为开工日期(承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等); 2、承包人虽无证据证明开工日期,但有开工报告的,则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。 3、若承包人无任何证明证明实际施工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。 二、竣工日期 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。 1、以双方确认的日期为竣工日期。 如果双方当事人签字确认了竣工日期,则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的,可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。 2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合同之日作为竣工日期。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。 《合同法》第二百七十九条规定:建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。根据该规定,工程竣工验收合格是发包人支付工程价款、工程交付的前提。所以最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定以竣工验收合格日期作为竣工日期。 3、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后,政府不再参与建设工程竣工验收工作,而由建设单位组织设计、施工、监理等进行验收或自行验收,因而竣工验收的主导权在于发包人。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项规定:承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中,若当事人恶意阻止条件成就的,视为条件已经成就。 4、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 根据《建筑法》和《合同法》的有关规定,建设工程未经竣工验收,不得交付使用。然而在实践中,时常发生发包人出于各种原因而在工程未经竣工验收而擅自使用工程的情形。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(三)项规定:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。理由如下: (1)发包人在工程未经竣工验收的情况下擅自使用工程,违反了上述相关法律规定,应承担相应的责任。 (2)发包人使用工程,表明其已经实现合同的目的。 (3)发包人使用工程后,若再进行竣工验收,便出现质量责任不清晰的问题。 所以从合法、诚实信用原则考虑,应认定发包人使用工程日期即该工程转移占有的日期为竣工日期。 2. 工厂一般年后几号开工工厂开工的话,按正常的只要是晴天不下雨不刮风都好,但现在人很多都保留了以前老一辈的思想,做什么事情都想图个吉利,免不了请个会看日子的风水先或是会看日子的长辈,先翻阅日历或者古籍查看某月某日某时是吉时吉日,然后再根据这个所谓的吉时来做一些重大的事情。 3. 工厂开工时间新规定是什么工程建设程序中的阶段包括策划、评估、决策、设计、施工、竣工验收。 1、策划决策阶段决策阶段,又称为建设前期工作阶段,主要包括编报项目建议书和可行性研究报告两项工作内容。对于政府投资工程项目,编报项目建议书是项目建设最初阶段的工作。其主要作用是为了推荐建设项目,以便在一个确定的地区或部门内,以自然资源和市场预测为基础,选择建设项目。 2、勘察设计阶段勘察过程:复杂工程分为初勘和详勘两个阶段。为设计提供实际依据。设计过程:一般划分为两个阶段,即初步设计阶段和施工图设计阶段,对于大型复杂项目,可根据不同行业的特点和需要,在初步设计之后增加技术设计阶段。 3、建设准备阶段建设准备阶段主要内容包括:组建项目法人、征地、拆迁、“三通一平”乃至“七通一平”;组织材料、设备订货;办理建设工程质量监督手续;委托工程监理;准备必要的施工图纸;组织施工招投标,择优选定施工单位;办理施工许可证等。按规定作好施工准备,具备开工条件后,建设单位申请开工,进入施工安装阶段。 4、施工阶段建设工程具备了开工条件并取得施工许可证后方可开工。项目新开工时间,按设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽时间而定。不需开槽的以正式打桩作为开工时间。铁路、公路、水库等以开始进行土石方工程作为正式开工时间。 5、生产准备阶段对于生产性建设项目,在其竣工投产前,建设单位应适时地组织专门班子或机构,有计划地做好生产准备工作,包括招收、培训生产人员;组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收;落实原材料供应;组建生产管理机构,健全生产规章制度等。生产准备是由建设阶段转入经营的一项重要工作。 6、竣工验收阶段工程竣工验收是全面考核建设成果、检验设计和施工质量的重要步骤,也是建设项目转入生产和使用的标志。验收合格后,建设单位编制竣工决算,项目正式投入使用。 7、考核评价阶段建设项目后评价是工程项目竣工投产、生产运营一段时间后,在对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术活动,是固定资产管理的一项重要内容,也是固定资产投资管理的最后一个环节。扩展资料建设工作活动有它固有的特点,概括起来有以下几点:固定性任何建设项目,在建成后位置是固定的,在什么地方建设,就在什么地方提供生产能力或使用效益。因此,对准备投资的项目,必须进行充分的可行性研究,认真进行勘察调查,搞清拟建地点的资源情况,工程地质和水文地质情况,以及一切有关的自然条件和社会条件,根据工业的合理布局和有关协作要求,慎重地选择建设地点。特定性一切投资项目,不论是生产性建设还是非生产性建设,也不论其规模大小,都是根据特定的用途进行的。每一项工程都是为发挥其特定的用途来设计的。因此,对某项拟建工程都要在事先有明确的概念。即产品或建设的规模多大,选用什么设备、生产流程或标准,建造什么样的建筑物和构筑物等等,都要预先设计,才能进行施工和购置。 4. 过年工厂什么时候开工先有主持人讲话,说出今年要完成的目标和发展方向,再让员工提意见 5. 厂子开工时间目前成都富士康开工时间是早上八点(除节假日以外),员工需要在八点之前赶到厂区并完成打卡,然后进入产线开始工作。具体的时间还是要根据你所处的部门,还有线长根据产线需要来进行安排的,如果还是存在疑问建议拨打富士康员工关爱中心进行咨询,谢谢。 6. 工厂开工时间新规定最新2月6日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议部署进一步有针对性加强疫情防控工作 要求有序做好恢复生产保障供应工作。会议指出,当前除湖北省外,全国其他地区新增确诊病例总体稳定、病死率低,要合理配置资源,避免不必要恐慌,在继续做好科学防控的同时,有序推动恢复正常生产。 这意味着,除湖北省外,全国各地将在继续做好科学防控的同时,企业应当提前做好复工复产准备,有难处及时向当地政府反映,确保重点项目建设必须的建筑材料及时供应。中央要求,除湖北省外,全国其他地区要:鼓励企业创新方式,降低工作场所人流密度,采取倒班制保障满负荷生产建立重点企业派驻联络员制度,督促企业开足马力生产,及时协调解决机器、用工、资金不足等问题,抓好原辅料、重要零部件等稳供保障,保障全产业链正常运行。强化属地政府和企业责任,切实做好恢复正常生产后疫情防控。按照合理、适度、管用原则制定针对性防控措施,健全和落实工作场所人员防护制度。 全国各地各个地方工地开工的时间有所不同。当地政府会看疫情控制的情况安排工地开工。 以下为部分地区工地开工信息 北京市住建委29日发布《北京市住房和城乡建设委员会关于施工现场新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》(以下称“通知”),要求全市房屋建筑市政基础设施工程不早于2月9日(正月十六)24点复工或新开工,并要求必须对施工现场和生活区实施封闭式集中管理。通知指出,全市各相关项目应严格按照规定时间复工或新开工,涉及国家级、市级重大工程和涉及保障城市运行必需以及重要国计民生的相关项目,经市住房城乡建设主管部门核定的,可提前复工或新开工,同时必须落实好各项疫情防控措施。需由建设单位向相应的建设行政主管部门(质量安全监督机构)提出复工申请。 江苏省截至2月3日调研江苏下游建筑企业开工情况,目前江苏省政府通知各类企业复工时间在2月10日,通过调研3家特级和2家一级资质施工单位,目前苏州建筑企业告知苏州建筑行业2月20日后方可复(开)工,其他4家企业告知开工时间是2月10日,现阶段大家都是在家办公,据了解工地项目上开工大约要到2月底左右甚至更晚。 具体原因: 一方面是外来工人到岗位问题,另一方面工地要求工人到工地还要自行隔离一周左右。通过和建筑企业沟通,工地年前很少储备材料,都是工地开工后才同步采购,所以这次疫情对后期材料采购都有一定影响,包括材料的价格,甚至材料会出现供不应求情况。 浙江省截至2月3日调研了浙江某国企及旗下分子公司,其杭州、宁波区域2月15日以后工地陆续开工,金华义乌地区为2月21日后复工,温州地区由于疫情发展可能还要向后延迟(初定17号)。 广东省至2月3日调研了解到广东区域各施工单位应政府发布防疫期间复工推延要求,将于2月10日后正式上班,部分企业将于2月9日上班在本部做一些工地复工准备。 山东省截至2月3日各企业行政和管理等人员绝大部分都是按照政府发文2月10日上班,工地上班时间除企业规定的要求2月10日开工外,大部分要在2月20日以后开工,由于工人分散在外地,疫情管控,也会对后期施工带来一定的影响。 陕西省截至2月3日通过调研陕西市场了解到:为加强新型冠状肺炎疫情防控工作,陕西省行政区域内企业复工时间不早于2月9日24时。经过调研陕西省当地施工企业,除特殊的防疫医院早就投入建设外。 企业的行政和管理人员上班是定在2月10日。工地施工时间预计在正月二十以后, 湖南省截至2月3日湖南省政府通知各类企业复工时间不得早于2月8日,通过了解部分大型施工企业和从长沙市住建局发布的消息:建筑行业2月20日后方可复(开)工,另外有三家湖南企业告知开工时间是2月10日,现阶段大家都是在家办公,据了解工地项目开工时间为2月16日。 江西省区域内各类企业不早于2020年2月9日24时前复工,涉及保障城市运行必需(供水、供气、供电、通讯等行业)、疫情防控必需(医疗器械、药品、防护品生产和销售等行业)、群众生活必需(超市卖场、食品生产和供应等行业)及其它涉及重要国计民生的相关企业除外。 安徽省基本按照政府发文的2月10日开工上班,目前企业都比较担心农民工返工能否按时的问题,部分省内道路封路现象还是比较多,会对劳务人员返程造成影响。等要视项目工地实际开工后排计划,相关防控疫情方面的物资例如口罩、消毒水等会提前采购,另外表示项目正月二十能启动就很好了。 河南省截至2月6日通过对河南建筑市场复工时间持续跟进了解到郑州市场最新复工时间:重点民生工程(含市政重点工程、轨道交通工程、省市重点工程等)复工时间为2月25日, 一般民生工程(包括安置房等建设工程)复工时间为3月6日,其他工程(包括房地产等建设工程)复工时间为3月16日。另外复工复产需要符合落实疫情防控条件及行业主管部门备案批准等。 山西省截至2月6日调研了部分央企得知,山西省委、省政府要求省内各类企业不早于2月9日24时前复工。 目前建筑行业部分企业除管理层外,大部分行政和基层相关人员预计2月10日左右复工。企业复工后,口罩、消毒液的紧缺也是众企业所面临的问题。建筑工地的实际复工作业因防疫物资和人员返工时间尚不明确。 另太原市通知全市新建项目和节前停工的在建项目不得在3月1日24时前开工、复工,拟返并参与工程建设的管理人员、务工人员在3月1日前暂勿返并;所有建筑工地从业人员返并后,对来自武汉等疫情严重地区的返并人员以及与其有密切接触者,应及时备案,进入施工现场前要隔离不少于14天。 总结 从全国省市区建筑行业复工时间可以看出,当前影响复工的因素主要有: 地区疫情;政府文件规定;防护物资;人员返工情况;上下游行业复工情况等。 同时,复产复工,对上下游行业都至关重要! 以上信息来自各大网站及地方新闻等. 7. 工厂几号开工理想汽车重庆工厂的计划是在2025年之前也就是开工后三年内完成,不过受到疫情影响,材料运输,建设工人紧缺等多方面原因实际完成到投产可能要到2025年以后了。 8. 工厂开工时间几点几分这个看各自规定的呀,有些是初八有些初十,甚至有些是十五。 9. 工厂一般什么时候开工正常情况都要到初七初八现在年都没过的多少,就想出来找工作那是没有的啦何况今年这段时期很多工厂都不会按时开工的广州这边的话,要到2月15号才允许工厂开工,很多地方都已经不允许在这段时间开工的,谁敢在这段时间开工都要被关厂处理好好在家呆着吧,你不出门就是最大的安全,对别人来说。 10. 工厂开工时间新规定文件1、根据《企业所得税暂行条例实施细则》的规定,筹建期,是指从企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间。 2、现行的税法中,未对筹建期进行精准的界定。 实践中,税务机在此把握着“其实重于形式”原则。税务机关现在比较认可的说法是参照前期总局对于外资企业筹建期的界定(外资企业原来执行免税期政策):“外资企业筹建期为企业被批准筹办之日起至开始生产、经营(包括试生产)之日止的期间”。 以上所称“被批准筹办之日”,具体是指企业所签订的投资协议后和合同被我国政府批准之日。以上所称“开始生产、经营(包括试生产)之日”,具体是指从企业设备开始运作,开始投料制造产品或卖出同第一宗商品之日起,为企业筹建期结束。其他企业可参照该规定。 根据上述规定,我们可以做这样的理解:筹建期是指从企业被批准筹建之日起至开业之日,即企业取得营业执照上标明的设立日期止。 企业在这段时间内发生的所有费用都可以计入开办费。 11. 国家规定什么时候工厂可以开工一般情况下工厂会是初八左右开始上班的,带八嘛,可能都觉得吉利一点点。当然这个也不是绝对的,有些可能初六就要上班,有些要十五过了,但这些都是少数。 因为开过年来,招人比较容易,工厂可能缺人情况会比较多,所以他们会选择稍微早些开工,一是为了让工人早点回来上班,二是为了确定那些人不来上班了,好趁早招人。谢谢 |
上一篇:远洋重工重庆(远洋重工集团) | 下一篇:中海重工收购华泰重工(中海重工重组最新消息) |
中海集运自有船舶(中海集运) |
2023-03-20
|
查看详情 >> |
船舶DSC是什么意思(航海dsc全称) |
2023-03-17
|
查看详情 >> |
船舶求职网(船员求职船舶招聘网) |
2023-02-27
|
查看详情 >> |